كتاب توصيف الأقضية في الشريعة الإسلامية

المبحث السابع قضية في مطالبة أجير بأجرته على بناء عمارة ودفع المدعى عليه بالمطالبة بغرامة التأخير - عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها - ج: 3 - ص: 103

[عرض لأحداث القضية مع الحكم فيها]

[الوقائع]

تتلخَّص وقائع الدعوى في ادِّعاء المدعي بأَنَّه تعاقد مع المدعى عليه علي بناء عمارة له وصفها؛ العمل على المدعي، ومواد البناء من المدعى عليه، وأَنّه أكمل عمله، ويطلب تسليم أجرته.

وأجاب المدعى عليه بما حاصله المصادقة على أصل التعاقد، والدفع بأَنَّ المدعي لم يكمل العمل، بل عليه نواقص حددها في إجابته، وعليه غرامة بسبب تأخره في تنفيذ العمل.

[الحكم وأسبابه]

لقد فصل القاضي في الواقعة بحكم مبين الأسباب، وقد جاء فيه:

بعد دراسة القضية وتأملها، وبما أَنَّ المدعي يطالب ببقية استحقاقه على عمله في عمارة المدعى عليه التي تقع في ... وبما أَنَّ مجموع الاستحقاق بموجب التمتير مبلغ مليونين وخمسمائة وعشرين ألف ريال حسب إفادة الطرفين، وبما أَنَّه قد وصل المدعي منها حسب تصادق الطرفين مبلغ مليون وخمسمائة وثلاثين ألف ريال، كما يستنزل على المدعي مبلغ ثلاثمائة وعشرة آلاف وأربعمائة